菲迪克合同索赔情形之承包人暂停施工

2020年10月5日11:23:50建设工程施工3,532字数 294阅读0分58秒

FIDIC合同条件第16.1款约定,雇主未能按约定付款,承包商可至少提前21天通知雇主,暂停工作(或减缓工作速度)。如果承包商根据本款规定暂停工作或减缓工作速度而造成拖期或导致发生费用,则承包商应通知工程师,索赔工期或费用、利润。

标准招标文件合同第22.2.2款约定,发包人发生未能按合同约定支付预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误等违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

陈庚华律师声明:本站为方便群众、法律同行获取而发布的仲裁委、法院、看守所等机构联系地址电话可能不能实时更新,敬请谅解。除非特殊声明,本站文章收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有。