菲迪克合同的索赔情形之不可抗力

陈庚华律师
陈庚华律师
陈庚华律师
4251
文章
0
评论
2020年9月26日22:01:32菲迪克合同的索赔情形之不可抗力已关闭评论 876 459字阅读1分31秒

不可抗力

根据FIDIC合同条件第19.4款的约定,如果由于不可抗力,承包商无法依据合同履行他的任何义务,而且已经发出了相应的通知,由于承包商无法履行此类义务而使其遭受工期的延误和(或)费用的增加,承包商有权索赔工期;对于该款列举的几种特定情形可以索赔费用。

标准招标文件合同第21.3.1款规定,除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:(1)永久工程,包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。建设工程施工合同示范文本第39.3款的规定与此大致相同。

声明:本站为方便群众、法律同行获取而发布的仲裁委、法院、看守所等机构联系地址电话可能不能实时更新,敬请谅解。除非特殊声明,本站文章收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有。
工程索赔如何证据收集? 建设工程施工

工程索赔如何证据收集?

工程索赔如何证据收集? 一、工程施工合同 国家工商管理局制作的建设工程施工合同通用范本包括协议书、通用条款和专用条款,这其中需要深入研究的当属通用条款。在施工合同范本中,通用条款共分四十七条十一个部分...