菲迪克合同索赔情形之基准资料错误

陈庚华律师
陈庚华律师
陈庚华律师
4251
文章
0
评论
2020年10月5日11:08:47菲迪克合同索赔情形之基准资料错误已关闭评论 498 261字阅读0分52秒

FIDIC合同条件第4.7款规定,如果由于(原始基准点、基准线和参考标高)几项基准的差错而不可避免地对实施工程造成了延误和(或)导致了费用,而且一个有经验的承包商无法合理发现这种差错并避免此类延误和(或)费用,承包商应向工程师发出通知并有权索赔工期或费用、利润。

标准招标文件合同第8.3款约定,发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

声明:本站为方便群众、法律同行获取而发布的仲裁委、法院、看守所等机构联系地址电话可能不能实时更新,敬请谅解。除非特殊声明,本站文章收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有。
菲迪克合同索赔情形之业主风险 建设工程施工

菲迪克合同索赔情形之业主风险

FIDIC合同条件第17.4款约定,如果合同约定的雇主风险导致了工程、货物或承包商的文件的损失或损害,则承包商应尽快通知工程师,并且应按工程师的要求弥补此类损失或修复此类损害。如果为了弥补此类损失或修...
菲迪克合同索赔情形之价值工程 建设工程施工

菲迪克合同索赔情形之价值工程

FIDIC合同条件第13.2款约定,承包商可以随时向工程师提交书面建议,该建议被采用将加快竣工速度,降低雇主施工、维护或运行工程的费用,提高竣工工程的效率或价值,或为雇主带来其他利益。如果由工程师批准...