菲迪克合同索赔情形之工程师或业主原因影响质量检验

陈庚华律师
陈庚华律师
陈庚华律师
4150
文章
0
评论
2020年10月5日11:09:12菲迪克合同索赔情形之工程师或业主原因影响质量检验已关闭评论 169 260字阅读0分52秒

FIDIC合同条件第7.4款、第9.2款规定,检验过程中,如因服从工程师的指示或者因雇主应负责的延误而使承包商遭受了延误或导致了费用,则承包商应通知工程师,并有权索赔工期或费用、利润。

标准招标文件合同第13.1.3款规定:因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。第13.6.2款约定,由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格,需要承包人采取措施补救的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

声明:本站为方便群众、法律同行获取而发布的仲裁委、法院、看守所等机构联系地址电话可能不能实时更新,敬请谅解。除非特殊声明,本站文章收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有。
菲迪克合同索赔情形之业主风险 建设工程施工

菲迪克合同索赔情形之业主风险

FIDIC合同条件第17.4款约定,如果合同约定的雇主风险导致了工程、货物或承包商的文件的损失或损害,则承包商应尽快通知工程师,并且应按工程师的要求弥补此类损失或修复此类损害。如果为了弥补此类损失或修...
菲迪克合同索赔情形之价值工程 建设工程施工

菲迪克合同索赔情形之价值工程

FIDIC合同条件第13.2款约定,承包商可以随时向工程师提交书面建议,该建议被采用将加快竣工速度,降低雇主施工、维护或运行工程的费用,提高竣工工程的效率或价值,或为雇主带来其他利益。如果由工程师批准...