菲迪克合同索赔情形之迟延的图纸和指示

2020年10月5日10:57:40建设工程施工2,804字数 217阅读0分43秒

根据FIDIC合同条件第1.9款的规定,工程师迟延提供图纸和指示的,承包商应通知工程师并给出一个宽限期,如果工程师在宽限期内人不提供的,承包商应向工程师再次发出通知,索赔工期或费用、利润。

标准招标文件合同第 1.6.1款约定,由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。第11.3款第五项约定,发包人提供图纸延误,造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

陈庚华律师声明:本站为方便群众、法律同行获取而发布的仲裁委、法院、看守所等机构联系地址电话可能不能实时更新,敬请谅解。除非特殊声明,本站文章收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有。